РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»

^ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО Контракта Экономного УЧРЕЖДЕНИЯ


гражданско-правовой контракт экономного учреждения

№ ________________


г. Величавые Луки « ____»____________ 2013 г

ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», называемая в предстоящем «Заказчик», в лице ректора Морозова В.В., действующего на РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» основании приказа Минсельхоз Рф №34-кр от 20.03.2013 г. и Устава, с одной стороны, и ________________________________ «__________», именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице ____________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно называемые «Стороны», на основании результатов размещения заказа в форме РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» открытого аукциона в электрической форме, утвержденных Протоколом подведения итогов открытого аукциона в электрической форме № ____ от «___» _________ 2013 г., заключили реальный гражданско-правовой контракт экономного учреждения (дальше по тексту - Контракт) о нижеследующем:


^ 1. Предмет Контракта


    1. Предметом реального РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Контракта является выполнение работ по текущему ремонту учебного корпуса №4 в согласовании с объемом и качеством выполняемых работ, обозначенным в Приложении № 1 реального Контракта, и техническим заданием, представленном в документации об открытом аукционе РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» в электрической форме.

    2. Адресок нахождения Объекта: 182112, Псковская обл., Величавые Луки г, ул. Винатовского, д.8.


^ 2. Стоимость Контракта


    1. Стоимость реального Контракта определяется в согласовании с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электрической форме на весь срок РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» деяния реального Контракта, составляет __________________________ и не может изменяться в процессе его выполнения.

    2. Стоимость Контракта содержит в себе цена всех издержек, издержек, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, цена материалов РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», нужных для выполнения работ, и оборудования требующего подмены в процессе проведения ремонтных работ, также расходы связанные с освобождением помещений от имущества Заказчика для проведения ремонтных работ и расходы связанные с оборотной установкой РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» имущества для предстоящей эксплуатации, других неотклонимых платежей и других расходов Подрядчика, нужных для выполнения работ по Договору, также инфляцию на срок проведения ремонтных работ.

    3. Стоимость Контракта подтверждается локальной сметой, которую разрабатывает Подрядчик РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» в течение 5 (5) рабочих дней с момента заключения реального Контракта. Разработанная локальная смета утверждается Заказчиком.

    4. Реальным Контрактом предвидено финансирование работ за счет средств экономных учреждений.

    5. Все дополнительные работы, возникающие в процессе выполнения РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» основного объема работ и нужные для заслуги конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате заказчиком.


^ 3. Обеспечение выполнения обязанностей по Договору


    1. Реальный Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» безотзывной банковской гарантии либо передачи Заказчику в залог денег, в том числе в форме вклада (депозита), в обеспечение выполнения обязанностей по истине Договору (дальше - обеспечение выполнения реального Контракта).

    2. Обеспечение выполнения обязанностей по истине Договору РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» предоставляется на сумму 274 640 (двести 70 четыре тыщи 600 40) рублей 20 копеек.

    3. Предусмотрены последующие два варианта обеспечения выполнения обязанностей по Договору:

ВАРИАНТ 1. Предоставление безотзывной банковской гарантии, дальше – «банковская гарантия».

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным штатским кодексом РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» русской федерации, также другим законодательством русской федерации, и должна быть безотзывной.

В банковской гарантии в неотклонимом порядке должна быть указана сумма, в границах которой банк гарантирует выполнение обязанностей по истине РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Договору, которая должна быть более суммы, установленной в пт 3.2 реального Контракта.

Срок деяния банковской гарантии должен превосходить срок выполнения обязанностей Подрядчика, обозначенный в п. 4.2 реального Контракта, более чем на 30 (30) календарных дней.

Банковская РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» гарантия должна содержать указание на реальный Контракт методом указания на стороны реального Контракта, заглавие предмета и ссылки на основание заключения реального Контракта, обозначенное в преамбуле реального Контракта.

В банковской гарантии прямо должно РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» быть предвидено бесспорное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии стопроцентно либо отчасти в случае неисполнения и/либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком собственных обязанностей по Договору в предусмотренные сроки. При всем этом должно РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» быть установлено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, подтверждающих нарушение Подрядчиком критерий Контракта; оригинал банковской гарантии.

В банковской гарантии не должно быть установлено РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» дополнительных обязательств для Заказчика, в том числе подавать претензию, обращаться в трибунал и т.д.

Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 10 рабочих дней после воззвания Бенефициара.

Банковская РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что конфигурации и дополнения, внесенные в реальный Контракт, не высвобождают его от обязанностей по соответственной банковской гарантии.)

Банковская гарантия должна предугадывать условие о том РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», что она не может быть отозвана Гарантом, также условие о том, что право требования к гаранту не может быть передано другому лицу.

В банковской гарантии не должно быть критерий либо требований, противоречащих РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» вышеизложенному либо делающих вышеизложенное неосуществимым.

Фаворит аукциона либо участник аукциона, с которым заключается Контракт, предоставляет заказчику в течение 5 (5) рабочих дней с момента подписания контракта оригинал безотзывной банковской гарантии с приложением соответствующим РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» образом заверенной копии генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копии контракта о выдаче безотзывной банковской гарантии, заверенной печатью фаворита аукциона либо участника аукциона, с которым заключается Контракт.

ВАРИАНТ 2. Деньги, вносимые в обеспечение выполнения РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пт 3.2 реального Контракта, по последующим реквизитам:

УФК по Псковской области (ОК-01, ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», л/с №20576Х13700) расчетный счет №40501810358052000001 ГРКЦ ГУ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» БАНКА Рф по Псковской обл. г. Псков БИК 045805001

Факт внесения денег в обеспечение выполнения реального Контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. Предназначение платежа должно включать в себя фразу «Обеспечение выполнения контракта №____ от РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» _____ на текущий ремонт учебного корпуса №4 ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА»

Деньги, вносимые как обеспечение выполнения Контракта, в качестве залога денег, в том числе в форме вклада (депозита), должны быть зачислены по реквизитам счета РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Заказчика до заключения Контракта. В неприятном случае обеспечение выполнения Контракта в виде залога денег считается непредоставленным.

Деньги ворачиваются Подрядчику, при условии соответствующего выполнения им всех собственных обязанностей по Договору в РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» течение 10 рабочих дней со денька подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), оформленной справки о цены выполненных работ и издержек (форма КС-3) и со денька получения Заказчиком соответственного письменного требования фаворита аукциона РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» либо участника аукциона, с которым заключается Контракт.

Деньги ворачиваются по реквизитам, обозначенным победителем аукциона либо участником аукциона, с которым заключается Контракт, в письменном требовании.

Вклад (депозит) должен быть внесен в РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» банк на имя Заказчика. Заказчик приобретает права вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих правах, или выражения им банку другим методом намерения пользоваться такими правами. Контракт РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» вклада (депозита) должен быть заключен в письменной форме. Письменная форма контракта вклада (депозита) подтверждается

    1. Безотзывная банковская гарантия, контракт залога денег, в том числе в форме вклада, депозита, должны содержать последующие условия выполнения соответственно банком-гарантом, залогодателем собственных обязанностей:

а) если принципал (залогодатель, должник) не РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» выполнил предусмотренные Контрактом работы;

б) если принципал (залогодатель, должник) нарушил конечный либо промежные сроки выполнения работ не по вине заказчика;

в) если принципал (залогодатель, должник) нарушил установленные заказчиком сроки устранения найденных им недочетов РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и изъянов в выполненной работе;

г) если принципал (залогодатель, должник) некачественно выполнил предусмотренные Контрактом работы;

д) если принципал (залогодатель, должник) вследствие выполнения работ по Договору либо вследствие нарушения имущественных либо других РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» прав, охраняющих умственную собственность, нанес третьим лицам травмы либо вред, то банком-гарантом, залогодателем компенсируются убытки за нанесенный вред, включая судебные издержки.

    1. Документы, подтверждающие обеспечение выполнения Контракта, предоставляются победителем аукциона либо РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» участником аукциона, с которым заключается Контракт, Заказчику до заключения Контракта.

    2. Средства из обеспечения выполнения Контракта подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, которые последний может понести вследствие невыполнения в полном объеме либо РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» ненадлежащего выполнения победителем аукциона либо участником аукциона, с которым заключается Контракт, собственных обязанностей по Договору.

    3. Если победителем аукциона либо участником аукциона, с которым заключается Контракт, является экономное учреждение, предоставление обеспечения РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» выполнения Контракта не требуется.

    4. Срок деяния, представленного победителем аукциона либо участником аукциона, с которым заключается Контракт, обеспечения выполнения Контракта должен быть установлен с учетом общего срока выполнения работ по Договору и оканчиваться РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» не ранее чем через 30 (30) календарных дней после его окончания.

    5. Обеспечение выполнения Контракта ворачивается Заказчиком победителю аукциона либо участнику аукциона, с которым заключается Контракт, в течение 10 рабочих дней со денька подписания Акта сдачи-приемки выполненных РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» работ, актов выполненных работ КС-2 и справки о выполненных работах КС-3, также передачи всех нужных документов, предусмотренных реальным Контрактом.

    6. В случае если, по любым причинам, обеспечение выполнения обязанностей по Договору закончило быть РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» реальным, окончило свое действие либо другим образом закончило обеспечивать выполнение Подрядчиком, с которым заключается Контракт, собственных обязанностей по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику новое соответствующее обеспечение РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» выполнения обязанностей по Договору на тех же критериях и в том же размере, что указаны в данном разделе.


^ 4. Сроки выполнения работ и деяния Контракта


    1. Исходный срок выполнения работ – в течение 5 (5) рабочих дней РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» с момента подписания реального Контракта.

    2. Конечный срок выполнения работ - 09 августа 2013 года.

    3. Реальный Контракт вступает в силу со денька подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами всех собственных обязанностей по Договору, приемки выполненной работы РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» на Объекте, поставки и установки оборудования и полного расчета меж Сторонами, а по гарантийным обязанностям Подрядчика – в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.


^ 5. Оплата выполненных работ


    1. Оплата выполненных работ делается при наличии локальной РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» сметой, утвержденной Заказчиком.

    2. Заказчик имеет право создавать оплату по Договору за отдельные выполненные этапы, на основании акта выполненных работ КС-2 и справки о выполненных работах КС-3, подписанных уполномоченными лицами, и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» счёта-фактуры (счета).

    3. Аванс в размере 20% (20 процентов) цены реального Контракта выплачивается в течение 20 (20) банковских дней после подписания реального Контракта и начала производства работ, также предоставления оригинала банковской гарантии, в случае, если такая гарантия выбрана РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Подрядчиком в качестве обеспечения выполнения договора..

    4. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 (10) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, актов выполненных работ КС-2 и справки о выполненных работах КС РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»-3 и представления Подрядчиком счёта-фактуры (счета), но не ранее выполнения Подрядчиком обязанностей по выполнению работ.

    5. Оплата выполненных Подрядчиком работ по истине Договору осуществляется по безналичному расчёту оковём перечисления Заказчиком денег на банковский РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» счёт Подрядчика, обозначенный в реальном Договоре.


^ 6. Права и обязанности Заказчика


    1. Заказчик обязуется утвердить локальную смету, разработанную Подрядчиком (п.2.3 реального Контракта), при условии соответствия обозначенных в смете объемов и качестве выполняемых работ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Приложению №1 реального Контракта.

    2. Заказчик обязуется производить контроль за ходом выполнения работ на Объекте (объём, качество и сроки выполнения работ) в согласовании с критериями реального Контракта.

    3. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» их в согласовании со статьёй 5 реального Контракта.

    4. Заказчик обязуется Обеспечить доступ на местность Объекта представителей Подрядчика согласно списку, предоставленному за 5 дней до начала выполнения работ по истине Договору.

    5. Заказчик обязуется Выполнить в РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других пт реального Контракта.

    6. Заказчик определяет в согласовании с законодательством Русской Федерации уполномоченного представителя на срок ведения ремонта, который от имени Заказчика вместе с Подрядчиком производит РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» технический надзор и контроль за выполнением работ по истине Договору, также производит проверку соответствия применяемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

    7. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственно находиться при проведении всех видов работ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» при соблюдении Правил техники безопасности в хоть какое время суток в течение всего периода проведения ремонта.

    8. Заказчик имеет право осматривать и испытывать материалы и оборудование, используемые Подрядчиком при производстве работ.

    9. Заказчик имеет право РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» на возражение относительно хоть какого лица из персонала Подрядчика и может востребовать от Подрядчика незамедлительного удаления с объекта хоть какого лица, которое, по воззрению Заказчика, нарушает дисциплину, или проявляет некомпетентность либо халатность по РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» отношению к выполнению собственных служебных обязательств, или присутствие которого на объекте Заказчик считает ненужным по каким – то другим причинам.

    10. Заказчик вправе отрешиться от выполнения реального Контракта и востребовать возмещения убытков РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», если Подрядчик не приступает вовремя к выполнению реального Контракта, что тянет нарушение сроков, обозначенных в Договоре.


^ 7. Права и обязанности Подрядчика


    1. Подрядчик обязуется выполнить отменно все работы согласно действующим нормативным документам СНиПам, ГОСТам РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» в объёме и в сроки, предусмотренные реальным Контрактом и приложениями к нему, также сдать выполненные работы Заказчику в согласовании с разделом 8 реального Контракта.

    2. Подрядчик обязуется при выполнении работ на путях эвакуации использовать материалы и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» изделия, пожарная опасность которых соответствует пт 4.3.2 свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», также имеющие сертификат пожарной безопасности.

    3. Подрядчик должен обеспечить:

- разработку Локальной сметы согласно п.2.3 реального Контракта;

- создание РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» работ в полном согласовании с утверждённой Локальной сметой;

- соответствующее качество применяемых материалов и оборудования, соответствие их технической документации, муниципальным эталонам и техническим условиям;

- соответствующее качество выполнения всех работ в согласовании с технической документацией РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и действующими нормами, ГОСТами и эталонами;

- своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества на местности РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» строительной площадки.

    1. Подрядчик должен закупать главные материалы отделки, только после согласования с Заказчиком, материалы и оборудование обязаны иметь сертификаты соответствия либо свойства, паспорта. Все эталоны материалов должны быть предоставлены Подрядчиком за его счет РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха».

    2. Подрядчик должен предоставить Заказчику по его требованию эталоны материалов для проведения испытаний и оценки их свойства либо результатов испытаний.

    3. Подрядчик должен представить Заказчику по его требованию надлежащие документы (дипломы, сертификаты РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», удостоверения, допуски и т.д.), подтверждающие квалификацию каждого работника на выполняемые виды работ. Непредставление в установленном законом порядке обозначенных документов может служить основанием для приостановления выполнения работ, а в случае их РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» отсутствия - прекращение работ, услуг и расторжение Контракта.

    4. Подрядчик должен обеспечить и нести ответственность за выполнение на строительной площадке нужных противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране труда и среды во время проведения работ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха».

    5. Подрядчик должен нести ответственность за случайное ликвидирование и/либо повреждение результатов собственной работы до даты утверждения Акта приемки объекта приемочной комиссией.

    6. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком порядок ведения работ на Объекте и обеспечить РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» его соблюдение.

    7. Подрядчик должен известить Заказчика о готовности укрытых работ (работ, скрываемых следующими работами и конструкциями, качество и точность которых нереально найти после выполнения следующих работ) более чем за 48 часов до начала РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» приёмки соответственных работ.

Приступать к выполнению следующих работ только после приёмки Заказчиком укрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без доказательства Заказчика в случае, когда РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» он не был информирован об этом либо информирован с запозданием, Подрядчик должен по просьбе Заказчика за собственный счёт вскрыть всякую часть укрытых работ согласно указанию Заказчика, а потом вернуть за собственный счёт РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха».

    1. Подрядчик должен обеспечить содержание и каждодневную уборку местности Объекта в местах выполнения работ и прилегающей местности с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

    2. Подрядчик должен немедля известить Заказчика и до РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» получения от него указаний остановить работы при обнаружении:

- вероятных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о методе выполнения работ;

- других не зависящих от Подрядчика событий, угрожающих годности либо прочности результатов выполняемой работы РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», или создающих невозможность её окончания в срок.

7.13. Подрядчик должен вывезти в течение 3 (трёх) дней со денька утверждения Акта сдачи-приёмки выполненных работ, за границы местности Объекта, принадлежащие Подрядчику строй машины и оборудование, инструменты РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», приборы, инвентарь, строй материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество.

7.14. При готовности Подрядчика к сдаче выполненных работ в течение 5 (5) дней известить об этом Заказчика.

7.15. При выполнении работ на объекте соблюдать правила вербования РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и использования зарубежной рабочей силы, установленные законодательством Русской Федерации.

7.16. Обеспечивать выполнение работ в границах твёрдой цены, обозначенной в п. 2.1 реального Контракта.

7.17. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в других РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» пт реального Контракта.

7.18. В случае конфигурации всех из последующих сведений: собственного адреса, банковских реквизитов, смене управляющего, отзыве доверенностей – в трехдневный срок докладывать о соответственных конфигурациях Заказчику. Извещение должно быть ориентировано в письменной РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» форме, также средствами факсимильной связи.

Подрядчик, вовремя не уведомив Заказчика об обозначенных конфигурациях, несет все последствия и опасности такового неуведомления, включая полное возмещение убытков, вызванных таким неуведомлением.

7.19. Подрядчик при выполнении реального Контракта РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, владеющие нужным опытом, оборудованием и персоналом, и предусмотренными законодательством документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик имеет право заключить контракт субподряда РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» только после получения соответственного письменного разрешения Заказчика.

7.20. В случае, если в качестве обеспечения выполнения реального Контракта избран вариант предоставления банковской гарантии, Подрядчик в течение 5 (5) рабочих дней с момента подписания реального РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Контракта предоставляем Заказчику оригинал таковой банковской гарантии с приложением соответствующим образом заверенной копии генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию, и копии контракта о выдаче безотзывной банковской гарантии, заверенной печатью Подрядчика.


^ 8. Порядок приёмки выполненных работ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и порядок расчётов


    1. Оплата за выполненные работы может делается по соглашению сторон по факту выполнения работ после подписания акта выполненных работ (форма № КС-2), справки формы № КС-3 и предъявленного счета-фактуры (счета) платежным поручением РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха».

    2. Подписание актов выполненных работ происходит после приемки выполненных работ и предоставление Заказчику документов, обозначенных в п.8.3 реального Контракта.

    3. Подрядчик передает Заказчику за 2 рабочих денька до начала приемки выполненных работ два РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» экземпляра исполнительной документации, также последующие документы:

- общий журнальчик работ ф. КС-6;

- акты на сокрытые работы с фотофиксацией всех укрытых работ;

- журнальчик сварочных работ, копии удостоверений сварщика, пожарные талоны;

- паспорта, сертификаты на поставленное сырье и материалы РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» (противопожарные, санитарно-гигиенические);

- гарантийные талоны предприятия-изготовителя на поставленное оборудование и изделия;

- копия лицензии МЧС Рф на право выполнения работ, связанных с обеспечением пожарной безопасности строения;

- акты огнезащитной обработки РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» металлоконструкций и древесных частей.

    1. В случае целевого отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют обоесторонний акт с списком недочетов и сроком их исправления Подрядчиком. Выполнение работ по устранению недочетов выполняются Подрядчиком за его РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» счет. Заказчик не позже чем через 5 (5) дней после получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче Объекта должен приступить к организации приёмки Объекта.

    2. Приемка всего объема выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом сдачи-приемки выполненных РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» работ, методом его подписания Сторонами.

    3. Риск случайной смерти либо случайного повреждения результата выполненных работ до приемки ее Заказчиком несет Подрядчик.

    4. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от реального контракта, ухудшившими РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» итог работ, либо с другими недочетами, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ, убрать обозначенные недочеты своими либо завлеченными силами и средствами и востребовать от Подрядчика по собственному выбору возмещения расходов Заказчика РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» либо третьих лиц на их устранение, или безвозмездного устранения недочетов для обеспечения соответствующего свойства результата работ, или соразмерного уменьшения цены работ в установленный Заказчиком срок.


^ 9. Изменение и расторжение Контракта


    1. Реальный Контракт РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон (в письменной форме);

- по вынесенному в установленном порядке решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Русской Федерации.

    1. Расторжение Контракта тянет за собой прекращение обязанностей Сторон по нему, но не РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» высвобождает от ответственности Сторон за неисполнение договорных обязанностей, которые имели место до денька расторжения Контракта.

    2. Реальный Контракт может быть изменен Сторонами в период его деяния на базе их обоюдного согласия при условии РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» наличия беспристрастных обстоятельств, вызвавших такие деяния Сторон и в границах, установленных законодательством Русской Федерации. Соглашения Сторон по изменению и (либо) дополнению критерий реального Контракта имеют силу, если они оформлены в РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» письменном виде, подписаны обеими Сторонами и скреплены печатями Сторон.


^ 10. Гарантийные обязательства


    1. Подрядчик гарантирует:

- соответствующее качество применяемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, муниципальным эталонам и техническим условиям, обеспеченность их надлежащими сертификатами, техпаспортами РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполненных всех работ в согласовании с техническим заданием Заказчика и действующими нормами и правилами;

- своевременное устранение недочетов и изъянов, выявленных при приёмке работ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ либо ограничивать их выполнение на базе приготовленной Подрядчиком технической документации.

10.2. Гарантийный срок обычной эксплуатации результатов выполненной работы по Договору РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», оборудования и материалов устанавливается 24 месяца с момента подписания сторонами акта о приёмке Объекта после ремонта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие обычной эксплуатации, то Подрядчик должен их убрать за РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» собственный счёт в согласованные с Заказчиком сроки.

Гарантийный срок в данном случае продлевается соответственно на период устранения изъянов.

Обозначенные гарантии не распространяются на случаи намеренного повреждения объекта со стороны третьих РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» лиц.

При отказе Подрядчика от составления либо подписания акта обнаружения изъянов и недоделок для их доказательства Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответственный акт по фиксированию изъянов и недоделок и их нрав, что не РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» исключает право сторон обратиться в арбитражный трибунал по данному вопросу. При всем этом расходы на подобающую экспертизу несёт Подрядчик, кроме случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком реального Контракта либо РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» причинно-следственной связи меж действиями Подрядчика и найденными недочетами. В обозначенных случаях расходы на экспертизу несёт Сторона, потребовавшая предназначение экспертизы, а если она назначена по соглашению меж Сторонами, - обе Стороны поровну.


^ 11. Ответственность Сторон и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» порядок разрешения споров.


    1. За неисполнение либо ненадлежащее выполнение собственных обязанностей по истине Договору Стороны несут ответственность в согласовании с действующим законодательством РФ.

    2. В случае просрочки выполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного реальным РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Контрактом, Подрядчик вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного срока выполнения обязательства по истине Договору. Размер таковой неустойки устанавливается в РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» размере одной трехсотой действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» вине Подрядчика.

    1. В случае просрочки выполнения Подрядчиком собственных обязанностей, предусмотренных реальным Контрактом, Заказчик вправе востребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, начиная со денька, последующего после денька РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» истечения установленного срока выполнения обязательства по истине Договору. Размер таковой неустойки устанавливается в размере 0,5 % исходной наибольшей цены договора, обозначенной в документации об открытом аукционе в электрической форме и составляет 6 866 (6 тыщ восемьсот шестьдесят 6) рублей РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» 00 копеек.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине Заказчика.

    1. Не считая санкций за неисполнение обязанностей по Договору Подрядчик возмещает РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Заказчику убытки, непокрытые неустойкой, включая упущенную выгоду.

    2. По всем вопросам, не нашедшим собственного решения в тексте и критериях реального Контракта, но прямо либо косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» имущественные интересы и бизнес репутацию Сторон Контракта, Стороны реального Контракта будут управляться нормами законодательства Русской Федерации.

    3. Претензионный порядок рассмотрения споров меж Сторонами обязателен. Сторона, получившая претензию, должна разглядеть ее в 15-дневный срок с момента получения РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха». Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным трибуналом Псковской области.

    4. Стороны принимают нужные меры к тому, чтоб любые спорные вопросы и разногласия, которые могут появиться из реального Контракта либо в связи РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» с ним, были урегулированы методом переговоров. Спорные вопросы, по которым Стороны не достигнут согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

    5. Обмен Сторонами информацией, относящейся к их отношениям в рамках деяния реального Контракта, должен РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» быть совершен в письменной форме методом составления одного документа или методом обмена заказными письмами с извещением о вручении либо телеграммами. В случаях, не терпящий отлагательства, допускается передача инфы для сведения методом телефонограмм, факсимильных РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и электрических сообщений. В данном случае Сторона, направившая такое сообщение, должна в срок не позже 3 (3-х) дней навести другой Стороне его доказательство почтовым отправлением.


^ 12. Происшествия неодолимой силы


    1. Сторона, не исполнившая либо РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его критерий, несет ответственность, если не обоснует, что соответствующее выполнение обязанностей оказалось неосуществимым вследствие неодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и неотвратимых РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» событий при определенных критериях определенного периода времени. К происшествиям неодолимой силы Стороны реального Контракта отнесли такие явления стихийного нрава (землетрясение, наводнение, удар молнии, сель, оползень, и т.п.), температуру, силу ветра и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» уровень осадков в месте выполнения обязанностей по Договору, исключающий для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; стачки, организованные в установленном законом порядке, и другие происшествия, которые могут быть определены Сторонами Контракта как РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» неодолимая сила для соответствующего выполнения обязанностей. О возникновении нареченных событий, Сторона, для которой такие происшествия наступили, должна не позже, чем в трехдневный срок с момента появления таких событий, сказать об этом РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» другой Стороне. В качестве доказательства появления событий форс-мажор, Стороны должны предоставить акты уполномоченных муниципальных органов, или иную официальную информацию.

    2. При пришествии событий неодолимой силы и продолжении их более 1-го месяца реальный РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» Контракт, может быть, расторгнут письменным соглашением по инициативе хоть какой из Сторон.



^ 13. Заключительные положения


    1. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и приобретенные Сторонами в процессе выполнения реального Контракта владеют юридической силой, с следующим предоставлением РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта.

    2. Контракт подписан Сторонами в 2-х экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика.

    3. Приложения к истинному Договору являются его неотъемлемыми РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» частями.

    4. Все конфигурации и дополнения к истинному Договору действительны, если они подписаны полномочными представителями обеих Сторон и являются неотъемлемыми частями реального Контракта.

    5. Неважно какая договоренность меж Сторонами, влекущая за собой новые происшествия РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», не предусмотренные реальным Контрактом, считается реальной, если она доказана Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

    6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать любым еще методом доступными третьим лицам сведения РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха», находящиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках реального Контракта, по другому как с письменного согласия 2-ой стороны.

    7. Стороны должны известить друг дружку, если произошли конфигурации в юридических реквизитах в трехдневный РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» срок с момента конфигурации.

    8. Стороны действуют в согласовании с критериями реального Контракта. Во всем, что не предвидено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.


Приложение, являющееся неотъемлемой частью реального Контракта:

Объем и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» качество выполняемых работ на 3-х (3-х) листах.


^ 14. Адреса и реквизиты Сторон


Заказчик: Подрядчик:

ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА»,

182112, Псковская область, г. Величавые Луки, пр. Ленина, д.2 т. (81153) 7-52-82

Реквизиты: ИНН 6025001751, КПП 602501001, УФК по Псковской области

(ОК-01, ФГБОУ РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» ВПО «Великолукская ГСХА», л/с 20576Х13700),

р/счет 40501810358052000001

ГРКЦ ГУ БАНКА Рф по Псковской обл., г. Псков, БИК 045805001


^ Ректор В.В.Морозов


МП





Приложение №1

к гражданско-правовому договору

экономного учреждения

N ___________________________

от «___» _______ 2013 г РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха».

^ Объем и качество выполняемых работ



№ п/п


Наименование работ



Единица измерения



Количество

1

2

3

4


Коридоры ,холлы , тамбуры - Стенки и потолки




1

Зачистка поверхностей стенок и откосов , покрытых ранее алкидной краской

100 м2 расчищенной поверхности

11.169

2

Ремонт штукатурки внутренних стенок по камню и бетону РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» цементно-известковым веществом,

100 м2 отремонтированной поверхности

0.048

3

Разборка облицовки стенок из ламинированной ДСП

100 м2 обшивки стенок за вычетом просветов

0.36

4

Усовершенствованная масляная расцветка ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старенькой краски

100 м2 окрашиваемой РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» поверхности

1.1088

5

Расцветка ранее окрашенных поверхностей радиаторов и труб отопления ,электрического оборудования за 2 раза пожаробезопасными не ядовитыми красками

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.129

6


Ремонт оконных переплетов с подгонкой

100 шт. створок

0.24

7

Смена жалюзийных решеток

100 шт. жалюзийных решеток

0.06

8

Грунтование водно-дисперсионной акриловой грунтовкой РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» , поверхностей стенок, оконных и дверных откосов , ранее окрашенных

100 м2 обрабатываемой поверхности

11.169

9

Сплошное шпатлевание внутренних поверхностей из сухих растворных консистенций шириной 3 мм - стенок

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

10.977

10

Сплошное шпатлевание из сухих растворных консистенций шириной 3 мм РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» - оконных и дверных откосов плоских

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.192

11

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой акриловой универсальной поверхностей стенок и откосов после нанесения замазки

100 м2 обрабатываемой поверхности

11.169

12

Расцветка пожаробезопасными , не ядовитыми , моющимися красками водно- дисперсионными акриловыми РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» усовершенствованная стенок и откосов , приготовленных под расцветку

100 м2 окрашиваемой поверхности

10.027

13

Расцветка аква составами снутри помещений клеевая усовершенствованная - за 2раза - стенок и откосов

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.142

14

Дезинфицирующая обработка поверхностей стенок от образования плесени и РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» грибковых поражений

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.048

15

Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым либо цементным веществом по камню и бетону улучшенное стенок

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.054

16

Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного железного каркаса из профилей ПН РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» и ПС :стенок с просветом - по имеющейся перегородке

100 м2

0.14

17

Чистка поверхности щетками от старенькой побелки с размывкой - потолков

1 м2 очищаемой поверхности

68.5

18

Грунтование водно-дисперсионной акриловой грунтовкой , поверхностей потолков , ранее окрашенных

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.685

19

Сплошное РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» шпатлевание из сухих растворных консистенций шириной 3 мм - потолков

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

0.685

20

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой акриловой универсальной поверхностей потолков - после нанесения замазки

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.685

21

Расцветка аква составами снутри помещений клеевая усовершенствованная - за 2раза - потолков РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.685





Полы коридоров







22

Острожка дощатых покрытий полов


100 м2 пола

0.529

23

Чистка древесных полов от старенькой краски


100 м2 расчищенной поверхности

0.529

24

Огнезащитная обработка основания полов

1000 м2 обработанной поверхности

0.0529

25

Усовершенствованная расцветка пожаробезопасными , износостойкими , не ядовитыми составами по РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» дереву полов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.529

26

Усовершенствованная расцветка пожаробезопасными износостойкими , не ядовитыми составами по дереву плинтусов

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.364





- Лестничные клеточки







27

Зачистка поверхностей стенок и откосов , покрытых ранее алкидной краской

100 м2 расчищенной поверхности

2.331

28

Ремонт штукатурки внутренних стенок РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» по камню цементно-известковым веществом,

100 м2 отремонтированной поверхности

0.08

29

Усовершенствованная расцветка ранее окрашенных фриза, за дважды с расчисткой старенькой краски пожаробезопасными не ядовитыми красками

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.868

30

Расцветка пожаробезопасными не ядовитыми составами древесных РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» поручней за 2 раза с расчисткой старенькой краски

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.242

31

Расцветка ранее окрашенных лестничных огораживаний за 2 раза пожаробезопасными не ядовитыми красками

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.89

32

Усовершенствованная масляная расцветка ранее окрашенных окон и подоконных досок за дважды с РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» расчисткой старенькой краски

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.5544

33

Усовершенствованная масляная расцветка ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старенькой краски - пожаробезопасными не ядовитыми красками

100 м2 окрашиваемой поверхности

1.4715

34

Расцветка ранее окрашенных поверхностей радиаторов , труб отопления и электрощитов РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» за 2 раза пожаробезопасными не ядовитыми красками с расчисткой старенькой краски

100 м2 окрашиваемой поверхности

0.07


35


Расцветка пожаробезопасными не ядовитыми составами цементных плинтусов с расчисткой старенькой краски


100 м2 окрашиваемой поверхности


0.065

36

Расцветка клеевыми составами усовершенствованная ранее окрашенных стенок РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» отдельными местами

100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемо

0.08

37

Грунтование водно-дисперсионной акриловой грунтовкой , поверхностей стенок , ранее окрашенных алкидной краской

100 м2 обрабатываемой поверхности

2.331

38

Сплошное шпатлевание внутренних поверхностей из сухих растворных консистенций шириной 3 мм - стенок РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»

100 м2 оштукатуриваемой поверхности

2.331

39

Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой акриловой универсальной поверхностей стенок после нанесения замазки

100 м2 обрабатываемой поверхности

2.331

40

Расцветка пожаробезопасными , не ядовитыми , моющимися красками водно- дисперсионными акриловыми усовершенствованная стенок , приготовленным под расцветку

100 м2 окрашиваемой поверхности

2.331

41

Зачистка ранее РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» окрашенных алкидной краской лестничных железных огораживаний

1 м2 очищаемой поверхности

89

42

Дезинфицирующая обработка поверхностей стенок от образования плесени и грибковых поражений

100 м2 обрабатываемой поверхности

0.08





Фасад блока "Б" дворовой и фонарь







43

Отбивка штукатурки с поверхностей оконных откосов


100 м РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»2

0.162

44

Разборка древесных заполнений просветов оконных


100 м2

0.739

45

Ремонт штукатурки внешних прямолинейных откосов по камню цементно-известковым веществом

100 м2 отремонтированной поверхности

0.21

46

Огрунтовка оконных откосов на фасаде

100 м2 обработанной поверхности

0.252

47

Ремонт оконных переплетов с подгонкой РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха»


100 шт. створок

0.45

48

Ремонт штукатурки внутренних стенок по камню цементно-известковым веществом,

100 м2 отремонтированной поверхности

0.21

49

Смена отдельных участков перегородок из стеклоблоков


1 шт.

35

50

Смена стекол в древесных переплетах на штапиках по шпатлевке


100 м2 остекления

0.148

51

Установка блоков оконных РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» с переплетами раздельными в стенках каменных

100 м2 просветов

0.739

52

Остекление оконным стеклом шириной 4 мм окон два переплета открывающихся в одну сторону

100 м2 площади просветов по внешнему обводу коробок

0.739

53

Усовершенствованная расцветка масляными составами по РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» дереву заполнений просветов оконных

100 м2 окрашиваемой поверхности

2.73

54

Установка и разборка внешних инвентарных лесов

100 м2 вертикальной проекции для внешних лесов

0.87

55

Устройство откосов и отливов оконных цементно-известковым веществом по камню плоских

100 м откосов

1.68

56

Расцветка оконных откосов с РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» лесов по приготовленной поверхности клеевая

100 м2

0.252





Остальные работы




57

Погрузо-разгрузочные работы при авто перевозках. Погрузка: мусора строительного вручную

1 т груза

11.4

58

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние: до 10 км


1 т груза

11.4




Всего









^ Заказчик: Подрядчик:

ФГБОУ ВПО «Великолукская РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» ГСХА»,


Ректор В.В.Морозов


МП




(Эталон)


АКТ

Сдачи-приемки выполненных работ


«___» _________ 20____ г.


,

(наименование организации)

именуемое в предстоящем «Заказчик», в лице ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» стороны, и ,

(наименование организации)

именуемое в предстоящем «Подрядчик», в лице ,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вкупе называемые «Стороны», составили реальный акт о нижеследующем:


  1. В согласовании с Контрактом РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» N _________________ от «___» ____________ 201_ г Подрядчик выполнил все обязательства по выполнению комплекса работ, а конкретно






2. Фактическое выполнение комплекса работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:






3. Вышеуказанные работы согласно Договору должны быть выполнены «__» __________________ 201_ г., практически РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - Фгбоу впо «Великолукская гсха» выполнены «__» ___________________ 201_ г.

4. Недочеты сделанных работ (выявлены, не выявлены)




  1. Итог работ по Договору:


Сдал: Принял:

Подрядчик Заказчик

__________________________ ____________________

__________________________ ____________________


М.П. М.П.




razdel-razvitie-rechi-obrazovatelnaya-programma-predusmatrivaet-dostizhenie-sleduyushih-rezultatov-obrazovaniya.html
razdel-regioni-i-strani-mira-ne-menee-20-chasov.html
razdel-rj-v-1-tome-uchebnogo-posobiya-po-istorii-yaponii-sistematicheski-izlagaetsya-istoriya-etoj-strani-s-drevnejshih.html